Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de modernisation de la Piscine de Chatou

La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période ou si les désordres signalés pendant la durée de la garantie de parfait achèvement ne sont pas tous repris à la fin de cette période. La période de prolongation de la garantie de parfait achèvement sera déterminée en fonction de l'importance du désordre signalé. Par défaut, elle est fixée à une année. L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du maître d'oeuvre, par le maître d'ouvrage, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Sur la base du programme et de l'enveloppe financière affectée aux travaux, le titulaire effectuera les missions suivantes : - Les études d'avant projet sommaire (APS), y compris le permis de construire et ses modifications ; - Les études d'avant projet définitif (APD) - Les études de projet (PRO) y compris une estimation des coûts de fonctionnement des ouvrages construits, - L'assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) y compris l'établissement de devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état, - Les études d'exécution : Le titulaire assurera la mission VISA, ainsi que la synthèse des plans et documents fournis par les titulaires des différents lots nécessaires à la construction, - La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), - L'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). - La mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination (OPC). Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP). Instance chargée des procédures de recours / Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: tribunal administratif de Versailles Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud Ville: Versailles Code postal: 78011 Pays: France Adresse internet: http://Versailles.tribunal-administratif.fr/ Le dossier de consultation indique les pièces à fournir au titre de la candidature et de l'offre. Les variantes ne sont pas acceptées. Une visite sur site est prévue afin de bien appréhender les difficultés liées au site (cf modalités dans le règlement de la consultation) L'ensemble des documents à remettre dans le cadre de la présente consultation, ainsi que l'ensemble des correspondances, doivent être rédigés en langue française.