Restauration et réhabilitation de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras CREATION D'UN BASSIN DE RECOLEMENT DES EAUX PLUVIALES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA VERRIERE

Le délai d'exécution global des travaux est estimé à 35 mois avec des dates de livraison partielles sur les ouvrages relatifs à l'installation de l'hôtel. En effet, les lots 1 (Installations de chantier - Maçonnerie/Pierre de taille - Restauration bétons), 2 (Couvertures - Verrières historiques), 3 (Menuiseries extérieures bois) et 6 (Electricité-paratonnerre) ont été notifiés en juin 2023, et les ordres de service de démarrage ont été réalisés le 6 juillet 2023. Le marché relatif à la construction de la verrière a été notifié le 13 septembre 2024, le démarrage des travaux a été ordonné le 6 janvier 2025. Le phasage mis en oeuvre devra permettre la réalisation simultanée des travaux du clos couvert. Une coactivité est à prévoir. Les délais d'exécution, comprenant les périodes de préparation, sont fixés au cadre de l'Acte d'engagement et ne peuvent être modifiés par le candidat. Le candidat s'engage sur ces délais sous peine de l'application des pénalités mentionnées au cahier des clauses administratives particulières. La date prévisible pour le démarrage des travaux est la suivante : 2ème semestre 2025 pour une durée prévisionnelle de 6 mois. La date de démarrage est donnée à titre indicatif, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de la modifier. Une variante pourra être proposée par les candidats, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-10 du Code de la commande publique. Chiffre d'affaire annuel minimum requis sur les trois dernières années : 400 000 Euros HT Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Situation juridique - Lettre de candidature DC1 - Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Dans l'hypothèse où un candidat serait placé en redressement judiciaire après le dépôt de son offre, il doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur ; - Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ; - Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; Capacité économique et financière - Déclaration DC2 ; - Les bilans ou extraits de bilan concernant les trois dernières années ; - Les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale. Chiffre d'affaire annuel minimum requis sur les trois dernières années : 400 000 Euros HT Capacité technique : Effectif disponible, liste des personnels (références, compétences et expériences au regard de la nature des travaux) ; Les moyens techniques ; Les moyens humains ; La certification de pose pour les bassins SAUL (Structure Alvéolaire Ultra Légère) Les qualifications suivantes ou une sélection de trois références d'interventions sur des réalisations achevées de nature similaire et d'importance équivalente, de préférence depuis moins de huit ans, en indiquant le maître d'ouvrage, l'année et le lieu de réalisation, la nature de l'ouvrage, le montant HT de la mission : Qualification 1312 terrassements fouilles Qualification 1341 Aménagement de chaussées et trottoirs Qualification 1342 Pavage Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la commande publique au moyen des critères suivants affectés d'une pondération exprimée en pourcentage :Compréhension des attendus (analyse technique et interfaces avec les entreprises retenues pour les travaux clos couvert) 10 % (critère 1). Modalités d'intervention 15%, (critère 2). Planning et moyens d'accès, réalisation 15 % (critère 3). Qualité des mesures d'hygiène et de sécurité. 5 % (critère 4). Politique environnementale. 5 % (critère 5). Le prix: 50 % (critère 6). Le maître d'ouvrage dans un soucis de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des charges une clause d'insertion obligatoire par l'activité économique.